艇湖路***号等楼宇装修及数字化建设工程设计



*.标题：艇湖路***号等楼宇装修及数字化建设工程设计比选发包公告*.发包人:发包人：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 实施单位：嵊州市人民法院*.发包代理机构:浙江明业项目管理有限公司*.项目名称:艇湖路***号等楼宇装修及数字化建设工程设计*.项目编号:A**********S*******.建设地点:嵊州市人民法院*.经审核的发包价(即预算价):******.**元*.发包范围及内容艇湖路***号等楼宇装修及数字化建设工程的整体方案设计、初步设计、设计概算、施工图设计及施工阶段后续服务工作等。*.质量标准:施工图设计符合本建设项目现行国家规范、标准、强制性规定，无重大差错，符合《建筑工程设计文件编制深度规定（****版）》深度要求。**.工期:中包通知书发出后*日历日内完成方案优化；方案审核通过后** 日历日内完成初步设计及概算审核；初步设计及概算审核通过后**日历日内完成施工图设计。**.承包人资质等级要求(竞包人资质等级要求和项目负责人资质等级要求):企业资质要求：具备工程设计综合甲级资质或建筑行业甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级，且为嵊州市工程建设小额服务类项目集中招标（房建设计）中介服务库中的中介服务企业，并在人员、技术、资金等方面具有相应的能力。项目负责人资格要求：一级注册建筑师资格。本项目不接受（接受或不接受）联合体竞包。**.报名随带资料:营业执照和资质证书副本复印件、法定代表人授权委托书及代理人身份证、嵊州市工程建设小额服务类项目集中招标（房建设计）中介服务库预公示网上截图、项目负责人注册资格证书及身份证复印件。（以上资料均为复印件加盖公章，原件备查），投标人在投标过程中的一切费用，不论入选与否，均由投标人自负。发包文件工本费*元，一经售出，概不退还。**.竞包办法及让利率:综合评估法，技术打分制综合评估法。艇湖路***号等楼宇装修及数字化建设工程估算建安费约****.*万元，本次发包的费率报价范围为估算建安工程费的*.**%-*.*%。本招标项目的发包控制价（即发包最高限价，估算建安工程费的*.*%）**.**万元，本发包项目的风险控制价：**.**万元（费率报价范围的下限，估算建安工程费的*.**%）。投标报价高于本次发包的发包控制价的，否决其投标；低于风险控制价的，不列入评标基准价的计算，因投标文件评审中被否决的投标人也不列入评标基准价的计算。凡低于该风险控制价的，中包人应在中包候选人公示结束之日起*个工作日内提缴履约保证金的同时必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中包人不提交的视为放弃中包。**.报名时间:****年**月**日上午**:**到**:**，下午**:**到**:****.报名地点:浙江明业项目管理有限公司（嵊州市官河南路***号君泰大厦北楼**层)。**.竞包保证金:**** 元(大写:肆仟元整)。竞包保证金必须在提交竞包文件的前一个工作日**时前以网银、电汇等形式通过竞包人的基本账户汇入指定帐户。同时持相关付款凭证到浙江明业项目管理有限公司开具竞包保证金收据（保证金不计息）。开户名称：浙江明业项目管理有限公司嵊州分公司，银行账号：*** *** *** ***，开户银行：中国银行嵊州城东支行。**.履约担保的形式:通过中包人的基本账户以网上银行、电汇、汇票或转账形式汇入指定账户。履约担保的金额：中包价的*%；履约保证金在完工验收合格后**天内退还。**.竞包文件截止时间:****年**月**日 **时**分**.竞包文件提交地点:嵊州市官河南路***号君泰大厦北楼**层，逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。**.联系方式:发包人联系人：丁桢宇 联系电话：****-******** 发包代理机构联系人：任 燕 联系电话：****-******** *************.其他要求:发包时项目负责人或授权委托人必须到场参加。并随带竞包文件、授权委托书及授权委托人的身份证、竞包保证金收据(以上文件均为原件）。若竞包人未按规定派项目负责人或授权委托人出席发包会议，则发包人可视为已放弃竞包。根据嵊政办〔****〕***号文件《嵊州市政府投资工程建设项目中标人约谈制度》的有关规定，招标人在中标公示期满后至签订合同日止对中标人进行约谈。中标人无正当理由未在规定时间参加约谈的，招标人应及时报行业主管部门和市公管办，由行业主管部门和公管办作出考核扣分和日常考评扣分处理。若本公告相关内容与发包文件不一致，以发包文件为准。**.公告:****年**月**日发包人:发包人：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 实施单位：嵊州市人民法院发包代理机构:浙江明业项目管理有限公司日期：****/*/** *:**:**