中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部郑铁综合生产区6号楼及2号楼连廊改造工程发包公告

(发包编号：ZNZFB-2023-003)

1.发包条件

本发包项目中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部郑铁综合生产区6号楼及2号楼连廊改造工程已由《集团公司计统部关于郑铁综合生产区6号楼及2号楼连廊改造工程施工图设计的批复》（郑计概审〔2023〕96号）批准实施，项目资金已落实，发包单位为中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部。本项目已具备发包条件，现邀潜在竞包单位参加本项目发包活动。

2.项目概况和发包范围

2.1 建设地点： 郑州市二七区西中和路6号 。

2.2 项目概况：原郑铁分局院内6号楼及2号楼间新建四层钢结构连廊，一层设门厅及走廊，二至四层设连廊及备品间，建筑面积为133.1m2，电气、室外土建等相关配套设施改造。

标段号：HQGZ-01；标段名称：回迁配套改造。

2.3 发包范围和内容：院内6号楼及2号楼间新建四层钢结构连廊，一层设门厅及走廊，二至四层设连廊及备品间，电气、室外土建等相关配套设施改造，详见图纸及工程量清单。

2.4 计划工期：工期：30日历天。

2.5 工程质量要求：

2.5.1 应符合国家和项目所在地现行质量评定标准和施工技术验收规范的要求。若质量标准有关条款规定不完全一致时，以要求严格的为准。

2.5.2 执行现行建设工程有关标准、规范。

2.6 本项目不组织现场踏勘。

2.7其它要求：无

3.竞包人资格要求

3.1 在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证书）、企业安全生产许可证、建筑工程施工总承包三级资质及以上资质。

3.2 企业业绩要求：2020年5月至2023年5月至少承担过1项已完成的单项合同金额在50万元及以上的类似整修项目业绩，应附合同协议书复印件。

3.3 拟派项目经理须具备符合注册建造师管理规定的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书(不包含临时执业证)和注册证书，具备有效的建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目中担任项目经理。2020年5月至2023年5月至少在1项单项合同金额在50万元及以上的类似整修项目业绩中担任项目经理，应附相应合同复印件。拟派技术负责人具有相关专业中级及以上职称证书；拟派的造价员、施工员、质量员、安全员、材料员具有有效的上岗证书。

3.4 拟派项目经理在报名期间、投标过程中及本项目施工过程中不得更换；

3.5近三年度（2019、2020、2021）财务状况良好（须提供企业财务报表，应包含资产负债表、利润表和现金流量表）。

3.6竞包人及其法定代表人自竞包文件递交之日起前1年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，竞包人应在竞包文件中提供自中国裁判文书网行贿犯罪查询结果的网页截图，并提供相应承诺。

3.7 本项目不接受联合体竞标。

4. 发包文件的获取

4.1 凡有意参加发包者，请于2023年6月13日至2023年6月17日，每日上午09:30时至11:30时，下午14:30时至17:00时（北京时间，下同），登录中国铁物电子招投标平台（

投标人应在本项目递交投标文件截止时间前完成国铁采购平台注册并通过审核；逾期未完成注册并通过审核的按国铁集团关于运用国铁采购平台的相关规定承担相应后果。

4.2发包文件每套售价 /元，售后不退。技术资料押金 /元。

4.3本次发包不提供发包文件的邮寄

5. 竞包文件的递交

5.1 递交竞包文件的时间为2023年6月27日14时 30 分至15时00 分，递交竞包文件的截止时间（发包截止时间，下同）为 2023年6月27日15时00 分，地点为中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部 (河南省郑州市二七区西中和路6号院6号楼4楼会议室），具体房间详见发包文件。

5.2 逾期送达或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。

7. 联系方式

发包人：中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部

地 址：河南省郑州市二七区西中和路6号院6号楼6302

联系人：张工

电 话： 0371-68361527

邮 箱：329667436@



发包代理单位：中铁物总国际招标有限公司

地 址：郑州市二七区大学路淮河路升龙天玺一号院一号楼2004室

电子邮件：zbgsjyebzz@

联系人：李天鹏、张晓辉

电 话：13255966359、18037273615

发包人：中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部

2023年6月12日